PREÁMBULO
Nuestro pedido constituye un contrato de compra y su aceptación por el proveedor implica de pleno derecho la aceptación de las condiciones particulares indicadas en dicho pedido, así como de las presentes Condiciones Generales de Compra.
Las presentes Condiciones Generales de Compra prevalecerán sobre cualesquiera condiciones generales o particulares de venta del proveedor que no hayan sido aceptadas por escrito por SLCE.
Toda excepción o modificación a las presentes condiciones solo será válida previo acuerdo escrito de SLCE.
ALCANCE
Nuestras condiciones de compra, generales y particulares, se aplican a todas las compras realizadas por SLCE, ya se trate de utillajes, equipos, piezas, componentes, conjuntos, subconjuntos, materias primas o servicios.
Se entenderá por Pedido, el pedido de compra y sus anexos emitidos por SLCE, las Condiciones Generales de Compra, así como los documentos que definen las características de los suministros (planos, especificaciones, pliego de condiciones, etc.).
PEDIDO
El pedido se transmitirá por correo, fax o cualquier medio electrónico acordado.
El proveedor se compromete, como obligación esencial, a devolver un acuse de recibo en un plazo de cuatro (4) días a partir de la fecha indicada en el pedido.
Transcurrido dicho plazo, los términos del pedido se considerarán aceptados por el proveedor.
PRECIOS Y CONDICIONES DE PRECIO
Los precios indicados en el pedido se entienden netos de todos los impuestos, excepto el IVA, firmes y no revisables, para un suministro acondicionado, embalado y entregado conforme al incoterm indicado en el pedido.
No se abonará ningún anticipo al realizar el pedido, salvo estipulación contraria especificada en el propio pedido como condición particular.
RETRASO EN LA ENTREGA
Las fechas de entrega aceptadas por nuestros proveedores deberán ser estrictamente respetadas.
En caso de retraso en entregas parciales o totales, nos reservamos el derecho de reducir o anular, sin previo aviso ni indemnización, los pedidos no ejecutados dentro de los plazos acordados, así como de rechazar su entrega.
Se aplicarán penalizaciones equivalentes al 0,5 % por día natural de retraso, a partir de la fecha de entrega confirmada, y como máximo dentro de las 48 horas siguientes, o en su defecto a partir de la fecha de entrega solicitada.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL
Los planos, croquis, modelos, especificaciones técnicas, documentos particulares, utillajes de producción, utillajes de control y cualesquiera otros medios entregados o financiados al proveedor son y seguirán siendo propiedad exclusiva de SLCE.
Solo podrán utilizarse para la ejecución exclusiva de los pedidos de SLCE y deberán ponerse a disposición con un simple preaviso de un (1) día laborable.
No podrán ser destruidos, modificados, comunicados a terceros, utilizados ni reproducidos para otra ejecución sin nuestra autorización previa por escrito.
El proveedor será considerado responsable de la custodia de los elementos anteriormente mencionados y asumirá la responsabilidad por cualquier daño, robo, pérdida o destrucción total o parcial que pudiera producirse.
El proveedor deberá suscribir todas las pólizas de seguro necesarias para cubrir dichos riesgos.
Los citados elementos deberán ser restituidos en buen estado de funcionamiento a simple solicitud de SLCE.
CONFIDENCIALIDAD
El proveedor está obligado a mantener en secreto la información que le sea facilitada.
Se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para impedir la divulgación de la información recibida para la ejecución de un pedido.
Los planos, croquis, modelos, especificaciones técnicas, documentos particulares, utillajes de producción, utillajes de control y cualesquiera otros medios comunicados al proveedor, o de los que haya tenido conocimiento, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de SLCE.
RECEPCIÓN Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS
Los productos entregados estarán sujetos a la aceptación por parte de SLCE.
La recepción por parte de SLCE solo será definitiva después de los controles cuantitativos y cualitativos realizados por nuestro departamento de recepción o, en su caso, por nuestro departamento técnico en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas.
Salvo disposición específica del pedido, el rechazo de los productos entregados será notificado por SLCE al proveedor en un plazo de sesenta (60) días laborables a partir de la entrega.
El rechazo de la entrega o la aplicación de la cláusula de garantía podrán producirse en cualquier momento, incluso en ausencia de reservas por parte de SLCE en el momento de la recepción de los bultos.
Todo producto no conforme será devuelto por cuenta y riesgo del proveedor.
Toda entrega que no vaya acompañada de los documentos indicados en el pedido y del correspondiente albarán de entrega podrá ser rechazada por SLCE y dar lugar a la devolución de los productos por cuenta y riesgo del proveedor.
En caso de devolución de productos por falta de conformidad, SLCE se reserva el derecho de exigir la sustitución o la reparación de dichos productos en las condiciones iniciales del pedido, o bien deducir de los pagos debidos al proveedor los costes justificados derivados de la puesta en conformidad contractual, tales como, a título meramente enunciativo y no limitativo: transporte, mano de obra de reparación o reacondicionamiento en nuestras instalaciones o en las de un tercero.
En el caso de que nuestra empresa se vea obligada a abastecerse de otra fuente para la totalidad o parte del pedido, el proveedor incumplidor soportará de pleno derecho la diferencia de coste constatada entre el nuevo pedido y el pedido inicial realizado al proveedor incumplidor.
CALIDAD Y SUPERVISIÓN
El proveedor es responsable de la calidad de los suministros y de las prestaciones, y deberá implantar un sistema de control y gestión de la calidad adaptado a los criterios definidos en los documentos técnicos.
En caso de obligación de suministro de muestras iniciales o piezas tipo, el pedido se realizará bajo reserva de su aceptación por parte de SLCE.
Nos reservamos la facultad de delegar a un representante o a personal de SLCE para supervisar y controlar la ejecución de nuestro pedido en los talleres del proveedor y de sus subcontratistas, donde deberá garantizarse libre acceso durante las horas de trabajo y todas las facilidades necesarias para el pleno cumplimiento de su misión.
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LAS ENTREGAS
El proveedor deberá adjuntar al envío, de forma legible y accesible, un albarán de entrega detallado que incluya las indicaciones que figuran en nuestro pedido, así como el número de pedido, con el fin de permitir la identificación y el control cuantitativo, junto con los documentos especificados en el pedido, tales como declaraciones y certificados de cualquier tipo.
RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA
El proveedor conserva la responsabilidad de la correcta ejecución del presente pedido y de todas las consecuencias que pudieran derivarse de él conforme al derecho común.
La aceptación de muestras o de piezas tipo, así como el pago de las facturas por parte del comprador, no modifican en modo alguno dicha responsabilidad.
SLCE podrá invocar esta responsabilidad incluso si las no conformidades o defectos no han sido detectados durante los controles y solo se manifiestan durante la puesta en servicio o el uso de los suministros.
Lo mismo se aplicará en ausencia de control por parte de SLCE cuando la responsabilidad de los controles haya sido confiada al proveedor.
En consecuencia, el proveedor reembolsará los suministros no conformes o defectuosos, así como los gastos de devolución.
Además, el proveedor indemnizará a SLCE por todos los daños corporales, materiales o inmateriales que sean consecuencia de defectos o de falta de conformidad.
A tal efecto, el proveedor deberá suscribir las pólizas de seguro correspondientes.
Salvo acuerdo particular estipulado en el pedido o convenido por contrato, la garantía relativa a los suministros comenzará el día de la entrega y finalizará doce (12) meses después de la puesta en servicio de los equipos.
En caso de aplicación de la garantía, el proveedor se compromete a sustituir sin demora la mercancía o los equipos defectuosos y a indemnizar a SLCE por todos los perjuicios, directos o indirectos, que haya podido sufrir como consecuencia de los defectos.
En caso de incumplimiento por parte del proveedor, SLCE se reserva el derecho de hacer efectuar las reparaciones a cargo del proveedor.
En caso de sustitución de piezas o equipos, las piezas o equipos sustituidos estarán garantizados por un nuevo período de doce (12) meses a partir de la fecha de su instalación.
El reembolso del precio podrá sustituir, a solicitud de SLCE, la sustitución de los equipos o de las mercancías defectuosas.
LEGISLACIÓN SOCIAL
El proveedor declara estar al corriente en materia de legislación social y, en particular, respecto a las disposiciones relativas al trabajo ilegal.
JURISDICCIÓN – DERECHO APLICABLE
Todo litigio que pudiera surgir con motivo de la ejecución del presente pedido será competencia exclusiva del Tribunal de Comercio de Lorient, que resolverá conforme a la legislación francesa, incluso en caso de llamada en garantía o de pluralidad de demandados.
Si el proveedor es extranjero, todas las controversias derivadas del pedido se resolverán definitivamente conforme al reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o varios árbitros designados de acuerdo con dicho reglamento.
Será aplicable el derecho francés y el arbitraje tendrá lugar en París.
